工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 一、区别：1、原因不同：工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。而工期延期的原因可能是多方面的，可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。2、是否合理：在不可抗力的影响下，工期延期在一定范围内，一般属于正常。工期延误属于违约行为。3、是否索赔：工期延期不进行索赔和赔偿，工期延误违约赔偿计算公式为：LD=0.15C/T。（LD为每个工作日的违约赔偿金，C为原始合同规定的总金额，T为原始合同规定的项目完工时间。二、责任方：工期延误：施工单位。工期延期：建设单位、监阀单位等。三、索赔方式：按照《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013（09）》第九条 规定：1、如果承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，发包人应要求承包人加快进度，实现合同工期。合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。2、发承包双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件。
法律规定的工程款支付时限为多少天 竣工验收合格后，一般是：2113在28天内，施工单5261位要提交工程结算书给甲方审核4102，甲方在收到结算书后，应1653在28天内审核完毕。结算书经双方确认签字后，才可以支付尾款。具体要求可参看：GB50500-2008《建设工程量清单计价规范》。根据规范的第三章 工程价款结算第十一条 工程价款结算应按合同约定办理，合同未作约定或约定不明的，发、承包双方应依照下列规定与文件协商处理：（一）国家有关法律、法规和规章制度；（二）国务院建设行政主管部门、省、自治区、直辖市或有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法等有关规定；（三）建设项目的合同、补充协议、变更签证和现场签证，以及经发、承包人认可的其他有效文件；（四）其他可依据的材料。扩展资料：应付工程款是建设单位应付给承包单位的工程 款项。实行全部工程竣工后一次结算办法的建设项 目，建设单位应在工程全部竣工时，根据经审查的 承包单位提出的工程价款结算单证，结算应付的工程款。实行单项工程竣工后结算办法的建设项目，建设单位应在单项工程竣工时，根据经审查的承包单位提出的工程价款单证，结算应付的工程款。实行按工程形象进度分段结算办法的建设项目，建设单位应按进度分段。
工程款付了，连最基本的都没弄好，工期延期了，合同上没写违约金该怎么办
工程款延期支付怎么索赔 协商不成可提起诉讼索赔工程款、利息及误工损失。利息从合同约定的付款之日参照银行同期贷款利率计算。
工程的延期索赔如何处理？ 正确认识索赔的作用严格合同中的索赔条款合同一经签订，合同双方即产生权利和义务关系，这种权益受法律保护，这种义务受法律制约，索赔是建筑施工合同法律效力的具体体现，没有索赔和关于索赔的法律规定，则合同形同虚设，对双方都难以形成约束，这样，合同的实施就得不到保证。索赔能对违约者起警戒作用，使他考虑到违约后果，以尽力避免违约事件的发生，索赔有助于施工合同双方更加紧密的合作，有助于合同目标的实现，离开索赔，合同的责任就不能体现，合同双方的责、权、利关系就不能平衡。在现代承包工程中，如果施工企业不能进行有效的工程索赔，不精通索赔业务，往往损失得不到合理的及时补偿，企业正常的生产经营就要受到影响。因此，施工企业一定要重视索赔，消除长期以来形成的索赔误区，不要因为考虑到下步与业主和监理单位的合作，而不敢提出索赔，要维护自己的正当权利，将索赔条款写入合同，为以后的索赔提供强有力的法律依据。注重索赔证据的收集在施工合同的履行过程中，引起工程索赔的原因很多，再详细的施工合同都无法避免索赔事件的发生，不论是合同中明示的索赔还是合同中默示的索赔，其结果最终都落实到工期和费用的索赔上。无论是何种索赔，。
因预付款延期支付导致工程开工时间延迟能索赔吗 最佳解答 房地产相关法律咨询 热门法律知识 精选法律知识 最新律师解答 46分钟前 封华清律师已解答 是自留地，我们家的坟墓早已经下丧 2小时前 冯充律师已解答 。
甲方未及时支付工程款，有没有要求索赔延工的权利 未及时支付工程款，施工方2113有5261催告权利，法律规定，发包方本身4102具有一定的社会活动能力1653，经常是，虽有支付能力，拒不支付，待诉到法院后，以各种方法拖延支付，以达到长期无偿使用应付工程款的目的。本网律师应对办法：先下手为强。1、申请诉前财产保全。诉前财产保全是在申请人提出申请，提供担保后48小时之内，法院在不通知对方的情况下必须采取保全措施。这样就不会给老赖任何可乘之机。2、取得生效判决，直接划转欠付的工程款，避免久拖不决。3、工程进度款支付1．根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14日内，发包人应按不低于工程价款的60％，不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。2．发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15日起计算应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)。3．发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期。
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
工程款逾期支付，应承担的违约金一般怎么规定？ 一般工程施工合同中，关于甲方逾期支付工程款，甲方应承担的违约金比例的一般规定是多少？合同总价大概一百万，是一个小区的监控、音响等的智能化工程。。
装修工程延期业主应如何索赔？未完成工程施工的需全额付款吗？ 首先是划定责任。1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延误，由业主承担，工期相应顺延。业主承担工程维修费用，施工方负责自身设备、人员伤亡费用。工期计算问题：1.开工日期：以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。2.竣工日期：以施工方递上（递至业主）竣工报告的日期为准，工程完工施工方应及早提供竣工报告，否则仍计算工期。另外：质保金问题1.工程质保金可有或可无，保证金收取比例等问题以合同约定的为准。烟台装修公司哪家好#
