工期索赔的问题 如果是由于承包商的原因延误工期,合同的相对方可以索赔。但如果是因为“百年不遇的暴雨”,则属于法律上的不可抗力,可以免赔。延误工期后发生不可抗力的,不能免除责任。。
什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误,承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未。
当发生不可抗拒因素时,我们是否可以提出工期索赔?原因是什么?不能以不可抗力为由索赔 要看是否真的属于不可抗力。按照合同来 要看合同的具体条款 合同法规定,无效合同。
什么情况下只能索赔工期 工期索赔需要看影响工期的事件是否是非承包人原因引起的,若是非承包人原因引起的,是可以索赔的前提条件,是否索赔成功,就需要是否超出了总时差,影响了工期,影响工期的部分可以进行索赔成功。
怎么理解发包人原因导致工程缺陷和损失,这个能不能索赔工期?为什么? 增加项目就是工程变更嘛,工程变更必然引起工期变化,变更的内容需要变更通知,作为合同补充文件;或者就变更内容重新拟定合同和工期。如果工程施工过程中遇到了地质条件变化、环境条件变化、自然因素重大变化,属于人力不可抗因素或者建设方原因引起的,那么工期也应当相应顺延,并引起施工方对建设方的索赔请求。如果是施工方自身原因引起的进度缓慢,延误工期,那么建设方一般不批准延期申请!如果建设方要变更内容,就如你所说是增加项目内容,那么你应该请建设方出具变更通知,并协商工期进度。格式嘛,你写的就挺好的。