ZKX's LAB

工期索赔和费用索赔程序 什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔

2020-10-11知识11

施工索赔的步骤和程序 施工索赔步骤和程序:2113《建设工程施工5261合同(示范文本)》有关索赔的程序为4102:发1653包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,承包人可以按照以下规定索赔:① 有正当索赔理由,且有有关证据;② 索赔事件发生后28(14)天内,向承包人提出索赔意向通知(注意工期索赔的具体天数及其理由(施工关键线路和程序);③ 发出索赔意向通知后28(14)天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;④ 发包人在接到索赔通知后28(14)天内给予批准,或要求承包人进一步补充证据和理由,发包人在28日内未予答复,视为批准索赔。若索赔事件持续发生,施工单位应持续索赔;索赔事件消失后,应综合进行索赔。扩展资料施工索赔须注意的事项:1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。施工索赔的解决方式:可以依据《建设工程施工合同》。

工期索赔和费用索赔程序 什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔

如何进行工期费用索赔 由于合同的违约金是单向的(只处罚承包方),没有约定发包方的违约责任,故,属于不公平或者说是不完善的经济合同。双方发生争议,可以在进行协商处理,而不是直接确定对等。

工期索赔和费用索赔程序 什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误,承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未。

工期索赔和费用索赔程序 什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔

工期索赔和费用索赔成立的条件各是什么? 1、无论什么索赔都是依照合同或者合同的补充协议来定,所以主要看合同的违约条款是如何规定的;2、一般产生工程索赔有以下几种常见原因:因建设方的原因,造成了窝工或者工期延误;或者设计的变更导致工程量的增加。3、施工方需保留有足够的证据,证明建设方的行为已经违反了合同约定,需按合同约定赔偿损失。

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔

不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行? 这个问题分两部分来2113回答第一部分,费用索赔:5261通常情况下因不可抗力发生损4102失时1653,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的,在法律上来讲也是不予支持的。第二部分,工期索赔:通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外,我说的是通常情况,具体的情况可能要看相关的承包合同,看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。

工期索赔和费用索赔的关系是什么? 是相对不同主体来说2113的 承包商一般都5261是工期索赔,而业主则是费用索赔。两4102者都是合同在进行的一种1653附加条件。费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下,按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。工期索赔是在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。施工单位提出工期索赔的目的通常有两个:一、免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;二、进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。对已经产生的工期延长。建设单位一般采用两种解决办法:一、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将合同期顺延;二、施工单位采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由施工单位造成,而建设单位已认可施工单位工期索赔,则施工单位还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。

合同索赔中如何进行工期和费用索赔计算 试读结束,如需阅读或下载,请点击购买>;原发布者:维普网合同索赔中 如何进行工期和费用索赔计算一案例背景应的工期和费用补偿。上述流沙和风化岩层,如果元,25为83美元 加来3的利润8%6美元,为NKDWS是一个日处理十五万吨水的水处理厂项目.由世业主不在地质勘探资料中予以标 2399美元 明,在短短的投标期间,个有经 一()理风化岩层的费用2处界银行贷款。合同金额为20万美元,0工验的承包商是自无法预见到的。由于“遇到了业主的勘测资料并未指明的流沙和风化岩层”,人工费:885美元 材料费:8美元 293施工机械费:47美元 18小计:6136美元期为2个月,同条件以FDI 9合IC第四版为蓝本。II 合同要求在河岸边修知建一 按照FDC合同,该风险不应由个泵站,承包商在进行泵站的基 施工单位承担,施工单位可以向加1%的现场管理费5954美元,41美元 为20费用、利润。础开挖时,遇到了业主的勘测资 业主索赔工期、料并未指明的流沙和风化岩层,道为处理这些流沙和风化岩层,相为此,承包商向业主提出了加5%的总部管理费211美索赔要求,要求业主索赔相应

进行工期索赔和费用索赔的方法分别有哪些? 工期索赔的计算方法有哪些?1、网络分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时限制而成为关键时,可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。可以看出,网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制,才能依据网络计划提出工期索赔。按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的,容易得到认可。2、比例计算法简单方便,但有时不符合实际情况,比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。

发生不可抗力时,费用索赔和工期索赔的范围是什么? 1、费用索赔通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场。

#工期计算#施工合同#工程索赔#法律

随机阅读

qrcode
访问手机版