因季节性大雨造成停工5天，施工单位可以向建设单位提出工期索赔吗？请高手指点，谢谢 首先看你们2113的建设工程合同里是否有5261相应条款，即在自然原因，4102比如天气和1653突发性事件的条件下，建设工期如何确定，产生停工，窝工的后果怎么处理。一般情况下，天气原因造成的停工是在合同条款里预先存在的。工期索赔谈不上，因为建设单位并没有过错。
施工单位工期索赔报告应该怎么写？ 这个索赔报告，如果不是让你的企业有生死存亡之忧的话，建议还是不要走索赔这一条路。在我们国家的这个市场环境下，索赔，是对施工单位来讲是一个褒义词，对建设单位来讲绝对是一个贬义词，是对他们能力的一种否定。所以建设单位会极力的反驳这种情况。所以如果说，仅仅是为了获取一点损失的话，还是和建设单位好好的协商解决，通过补偿的方式来解决比较好。因为索赔很大程度上会闹上法庭，走法律程序，到时候双方会翻脸。建设单位会对施工单位进行一系列的制度上或者是政策上的制裁，这对施工单位来讲会很不利，因为我们的国情和国际上的通行惯例也就是菲迪克条款出入太大。所以，我们还是建议以友好协商的方式解决工程中出现的争议问题是比较可取的。
关于建设施工中，施工工期索赔的问题 可以，但是你需要有证据，而且需要在事件发生后立即向总监理工程师提交工程临时延期申请表，最后还要提供工程延期申请表。如果过了时间，就不能索赔了。时间应该是15天或者。
请问应为施工单位原因造成了工期延误，延误期间发生了不可抗力 2013版《清单计价规范》2113 9.11.1 因不可抗力事件导5261致的费用，发、承包双方应按以下原则4102分别承担并调整工程价款。1653 1．工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；2．发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3．承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4．停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5．工程所需清理、修复费用，由发包人承担；2013版《建设工程施工合同》17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的。
施工单位工期索赔报告应该怎么写？ 施工单位工期索赔报告怎么写？目前没有统一模板和标准，包括水利工程、市政工程、土石方工程，交通工程等，但每个专业都有一点自己的特点，工期索赔报告，你主要写明、说明白一下的内容就可以了，剩下的是怎么排版、设计更好看，更容易让人理解。一【主要内容】1、工程概况：建设背景、工程规模、作用、地点等；2、计划工期：包括合同计划工期（投标文件和合同中有）、监理审批开工报告中的计划工期、施工方案、资源配置情况等3、实际工期：实际施工工期、实际资源投入情况、实际施工方案等4、方案对比：计划 工期和实际工期的各类对比，工期对比、方案对比、方法对比、条件对比、设计对比、资源投入对比等。找出影响工期的因素。5、分析责任。6、寻找合同支撑依据：比如说那个合同条款规定，什么情况下可以索赔工期等。7、各种附件：进度计划、修正进度计划、实际进度计划、各种网络图，设计通知、会议纪要、签证、审批单、施工日志、天气记录、往来函件等。二【一个水利工程工期索赔案例】三 可以参考以上的目录内容，详细编写工期索赔报告巨子令工程任务众包网今日头条号将陆续推出：《停工令后水利、土石方等建筑工程的停窝工费用索赔计算分析》原创系列文章，将从。
项目因建设单位原因导致工期长期延误，应如何处理？ 不知你是代表哪一方。监理？业主？承包商？各自利益不同，处理要求自然不同。根据FIDIC的原则（我国的施工合同范本也是参照FIDIC来的），如果因业主原因导致工期延长，承包商可以索赔。索赔的内容包括：EOT（延长工期），延期部分的直接费用增加，增加的管理费（包括总部管理费），延期阶段的应得利润，延期部分的物价上涨，延期部分的保险费，保函手续费，融资成本等。如果延期阶段项目已暂停施工超过90天，承包商可以要求终止合同，进行项目清算。清算内容如下：已完工作的应得款项，未完工作估价并要求业主支付，为本项目采购的专用设备材料的剩余价值赔偿，本项目未摊销完的临时设施及间接费（比如进出场费，临时建筑费用等），损失的应得利润。国内的具体规定参见合同法和建设工程管理的相关规定，建设工程合同范本，本项目签订的合同内容。主要看合同是怎么约定的，在不违反法律明文规定的情况下，合同约定优先。比如合同规定此等情况不能索赔，虽然明显不合理，但也是有效，损失就由承包商承担了。
工期延误索赔报告因发包人的原因导致工期延误的报告怎样写
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
