ZKX's LAB

因发包人和承包人双方原因共同造成工期延误的,当要支付违约金时,该如何处理? 承包人未按工期完成怎么索赔

2020-10-17知识27

承包人在工程合同约定的工期内未完成工程,超工期要支付违约金吗 合同可以约定一次性支付违约金或按违约天数按天支付,法律规定违约金是不得高于实际损失的30%,过分高或过分低都可以调整。一次性支付可以约定20%~30%上下,逾期支付可以。

因发包人和承包人双方原因共同造成工期延误的,当要支付违约金时,该如何处理? 承包人未按工期完成怎么索赔

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误,承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未。

因发包人和承包人双方原因共同造成工期延误的,当要支付违约金时,该如何处理? 承包人未按工期完成怎么索赔

由于发包人的原因导致工期延误,承包人的索赔意向通知书怎么写?根据《合同法》:第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,。

因发包人和承包人双方原因共同造成工期延误的,当要支付违约金时,该如何处理? 承包人未按工期完成怎么索赔

#工程索赔#发包人#法律#违约金

随机阅读

qrcode
访问手机版