发生不可抗力时，费用索赔和工期索赔的范围是什么？ 1、费用索赔通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场。
这种情况是属于工期延误吗？是否可以索赔费用？ 属于由发包人原因引起的工期延误，可以就工期和费用提出索赔。具体条款见招标文件商务条款。但是如果发包人在合同里有诸如“承包人不得以…之类的原因提出费用或者工期索赔。
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
什么情况下只能索赔工期 工期索赔需要看影响工期的事件是否是非承包人原因引起的，若是非承包人原因引起的，是可以索赔的前提条件，是否索赔成功，就需要是否超出了总时差，影响了工期，影响工期的部分可以进行索赔成功。
怎么申请索赔工期 工程开工后，由于业主方没有做好征地工作的问题，导致工程处于停工一个月，我该如何申请索赔工期，工程工期只有4个月律师回答：征地结束时间您可以收集，可以向建设方申请。
施工总承包单位在什么情况下可以提出工期索赔 业主未能按胡同约定的内容和时间完成应该做的工作，业主方指令错误，业主未及时提供图纸，不可抗力，延期开工，地质条件变化工程变更，工程量增加工程预付款支付和进度款。
当发生不可抗拒因素时，我们是否可以提出工期索赔？原因是什么？不能以不可抗力为由索赔 要看是否真的属于不可抗力。按照合同来 要看合同的具体条款 合同法规定，无效合同。
施工总承包单位在什么情况下可以提出工期索赔
