ZKX's LAB

施工方违约,延误工期最高赔偿的法律依据是什么?每天需扣除工程造价的比例是多少? 发包方主张工期延误索赔 证据

2020-10-19知识27

详细描述(遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助): 我想问一下因疫情导致工期延误,可以从哪几个方面像发包方发出索赔 未到所面谈,律师回答仅供参考 2位律师回答 。

【网友咨询】工期延误索赔怎样计算,延误索赔的依据是什么?【律师解答】工期延误索赔的计算方法:1)总费用法:较简单,基本思路:按现行计价规定计算索赔值,另外也可按。

建设工程合同工期延误怎么办,可以顺延吗 1、工期延误的情形有哪些?《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工。

一、实际施工人延误工期要赔偿吗(《合同法》有效期限截止:2020年12月31日)工程承包方转包工程,而实际施工方延误工期的,属于合同违约的情形,建设单位可以要求承包单位。

工期延误索赔报告因发包人的原因导致工期延误的报告怎样写 增加项目就是工程变更嘛,工程变更必然引起工期变化,变更的内容需要变更通知,作为合同补充文件;或者就变更内容重新拟定合同和工期。如果工程施工过程中遇到了地质条件变化、环境条件变化、自然因素重大变化,属于人力不可抗因素或者建设方原因引起的,那么工期也应当相应顺延,并引起施工方对建设方的索赔请求。如果是施工方自身原因引起的进度缓慢,延误工期,那么建设方一般不批准延期申请!如果建设方要变更内容,就如你所说是增加项目内容,那么你应该请建设方出具变更通知,并协商工期进度。格式嘛,你写的就挺好的。

施工方违约,延误工期最高赔偿的法律依据是什么?每天需扣除工程造价的比例是多少?

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误,承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未。

建筑工程工期因发包方原因造成延误的赔偿

因发包方造成工期延误,应不应该赔偿承包方的损失 应该。

施工合同中工期延误赔偿金一天是多少?最高是多少? 一、根据《建设工2113程工程量清单计价规范5261GB50500-2013(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除4102合同另有约定外,误期赔偿费1653的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。二、法律依据:《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》9.13 误期赔偿9.13.1 如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。9.13.2 发承包双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件中,在结算款中扣除。9.13.3 如果在工程竣工之前,合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收,且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误,而是合同工程的其他部分产生了工期延误,则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以。

#法律#工期计算#施工合同#工程索赔#发包人

随机阅读

qrcode
访问手机版