ZKX's LAB

哪些情况下可以进行工期索赔和费用索赔 什么情况下可以进行索赔工期?举例说明。

2020-10-19知识21

什么情况下可以进行索赔工期?举例说明。 工期索赔需要看影响工期的事件是否是非承包人原因引起的,若是非承包人原因引起的,是可以索赔的前提条件,是否索赔成功,就需要是否超出了总时差,影响了工期,影响工期的。

哪些情况下可以进行工期索赔和费用索赔 什么情况下可以进行索赔工期?举例说明。

不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行?不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行?这个问题分两部分来回答第一部分,费用索赔:通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程?

哪些情况下可以进行工期索赔和费用索赔 什么情况下可以进行索赔工期?举例说明。

工期索赔和费用索赔的关系是什么? 是相对不同主体来说2113的 承包商一般都5261是工期索赔,而业主则是费用索赔。两4102者都是合同在进行的一种1653附加条件。费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下,按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。工期索赔是在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。施工单位提出工期索赔的目的通常有两个:一、免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;二、进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。对已经产生的工期延长。建设单位一般采用两种解决办法:一、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将合同期顺延;二、施工单位采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由施工单位造成,而建设单位已认可施工单位工期索赔,则施工单位还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。

哪些情况下可以进行工期索赔和费用索赔 什么情况下可以进行索赔工期?举例说明。

不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行? 这个问题分两部分来回答 第一部分,费用索赔: 通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由。

这种情况是属于工期延误吗?是否可以索赔费用? 属于由发包人原因引起的工期延误,可以就工期和费用提出索赔。具体条款见招标文件商务条款。但是如果发包人在合同里有诸如“承包人不得以…之类的原因提出费用或者工期索赔。

发生不可抗力时,费用索赔和工期索赔的范围是什么?

下列承包人既可以索赔工期又可以索赔费用的情况是()。 A.施工过程发现文物、古迹 B 参考答案:A,C,E解析:本题考查的是合同价款调整。选项B错误,承包人只可要求补偿费用;选项D错误,承包人只可要求补偿工期。

工期索赔费用索赔的关系是什么?

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误,承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未。

进行工期索赔和费用索赔的方法分别有哪些? 工期索赔的计算方法有哪些?1、网络分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时限制而成为关键时,可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。可以看出,网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制,才能依据网络计划提出工期索赔。按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的,容易得到认可。2、比例计算法简单方便,但有时不符合实际情况,比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。

#法律#工程索赔#工期计算

随机阅读

qrcode
访问手机版