工程索赔案例分析请问每项事件工期索赔各是多少天 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。
工期索赔有上限吗？是否有关工期索赔上限是合同价的多少？杨先锋律师 咨询电话：180-9660-2879 地区：安徽-合肥 一般不能超过合同价的30%。解答于：2015-01-21 11：02：36 。
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
中规定延误工期每天罚款多少，但是否有总额限制，比如不超过合同总额的%多少 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。
工期索赔违约金远超的话怎么办，违约金一般是多少啊？ 我叔叔是做工程的，但是他以前接的一个单子因为天气的原因没有按时完成，现在对方要求违约金的赔偿，一般工期索赔违约金远超的话咋办呢，违约金一般是多少啊？
我要索赔，请问工程工期索赔期限是多久？ 您好，律师，我自己现在在农村老家建一个房子，因为我自己在外地工作，就想着雇一个老家比较有名气的建筑包工头包建房子，但是因为我不是经常回家，对质量监督不是很到位，。
一建 工程量增加多少可以索赔工期 这个不是看工程量。1，在关键线路上，由于甲方原因，不可抗拒原因造成的，可顺延工期。2、不再关键线路上，增加的工作的工期如果超过总时差，则可以顺延相应用增加的工作。
由发包人造成的非关键线路上的工期延误，未超过总时差时，能否索赔工期 由发包人造成的非关键线路上的工期延误，未超过总时差时，能否索赔工期 虽然是学术问题，但用到实际上，。
请问现场停水停电累计超过8小时除了可以索赔工期，可以索赔窝工费么？
不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行？ 这个问题分复两部分来回答第一制部分bai，费用索赔：du通常情况下因不可抗力发zhi生损失时，现场已完dao工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的，在法律上来讲也是不予支持的。第二部分，工期索赔：通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外，我说的是通常情况，具体的情况可能要看相关的承包合同，看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。
