什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未造成全面停工的，要对工期顺延及费用索赔进行合理分析。甲方原因造成的工期延误，发包人可以主张，工期顺延、费用索赔和利润索赔。
在《FIDIC合同条件》中，可索赔工期和费用，但不可以索赔利润的索赔事件包括 ( 参考答案：D，E解析：业主延误移交施工现场、工程师延误发放图纸都既可以索赔工期、费用，也可以索赔利润。业主提前占用工程可以索赔费用和利润，不能索赔工期。此外，2009。
下列情形中，承包商可以索赔工期、费用和利润的是（）。A．发包人要求承包人提前竣工B．发包人原因引 正确答案：B
既可索赔工期，又可索赔费用和利润的情况有( )。 A．业主提前占用工程 B．对竣工 参考答案：B，C，D
在FIDIC条件下，下列( )事件可以同时要求工期、费用和利润索赔。A．业主提前占 参考答案：B
承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有哪些 共1 工期延误指工程建设实际进度落于计划进度承包导致工期延误承包应支付工期延误违约金或者赔偿损失；发包导致工期延误应顺延工期补偿承包停工、窝工损失所工期延误。
在《标准施工招标文件》中，可索赔工期和费用，但不可以索赔利润的索赔事件包括（）。 A.业主延误移交 正确答案：DE施工中遇到不利物质条件、施工中遇到文物情况时，可索赔工期和费用，但不可以索赔利润。参见教材P240。【该题针对“工程索赔”知识点进行考核】
