什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未造成全面停工的，要对工期顺延及费用索赔进行合理分析。甲方原因造成的工期延误，发包人可以主张，工期顺延、费用索赔和利润索赔。
不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行？ 这个问题分复两部分来回答第一制部分bai，费用索赔：du通常情况下因不可抗力发zhi生损失时，现场已完dao工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的，在法律上来讲也是不予支持的。第二部分，工期索赔：通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外，我说的是通常情况，具体的情况可能要看相关的承包合同，看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。
工期索赔和费用索赔包括哪些内容 工期索赔和费用索赔的具体内容包括人工费，材料费，分包费用，现场管理费，利润，还有机械使用费等，因承包方的原因导致工期延误的，索赔的这些费用大概就是以上几种，在。
工期索赔和费用索赔成立的条件各是什么？ 1、无论2113什么索赔都是依照合同或者5261合同的补4102充协议来定，所以主要1653看合同的回违约条款是如何规定的；2、一般答产生工程索赔有以下几种嫌哪常见原因：因建芦哪设方的原因，造成了窝工或者工期延误；或者设计的变更导致工程量的增加。3、施工方需保留有足够的证据，证明建设方的行为已经违反了芹哗码合同约定，需按合同约定赔偿损失。
进行工期索赔和费用索赔的方法分别有哪些？ 工期索赔2113的计算方法有哪些？1、网络5261分析法是利4102用进度计划的网络图，分析其关键线路。1653如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时限制而成为关键时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。可以看出，网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制，才能依据网络计划提出工期索赔。按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的，容易得到认可。2、比例计算法简单方便，但有时不符合实际情况，比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。
承包人可索赔工期及费用的条件是什么？ 若是由于承包方的过错导致工程无正常施工那么承包人可索赔工期及费用，承包方若是在施工的过程之中，发现了文物，那么也是可以向发包方提出赔偿请求的，具体的赔偿方案由。
