建筑工程项目管理案例分析：关于土石方工期延误索赔 某工程土石方中，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前了一个月，但是在合同中另一未标明有坚硬。
建筑工程项目管理案例分析：关于土石方工期延误索赔 1、索赔能成立。因为工期延误是由于发包方提供的地质情况有误造成的。2、索赔内容有两个方面，一是要求延长工期，而是要求承担由此额外增加的费用（如雨季施工增加费）。
关于施工索赔的案例
工程索赔案例分析 案例一：工程施工合同的变更采用口头形式是不妥当的，应当采用书面形式，如一方事后不承认则很可能对另一方不利，即使诉诸法律也因无证据而不会予以支持；本案中暂停施工和验收质量引起的延期事实双方均予承认，但对口头约定有出入。因甲方原因的暂停施工，甲方认为乙方同意不顺延工期不合乎常理又无证据支持，因此应当顺延工期一个月并补偿乙方因暂停施工产生的经济损失；乙方验收质量问题以抢工期为理由，依法、依合同均不予支持，应当承担延期两个月的违约责任并赔偿甲方由此造成的经济损失。此所谓，桥归桥路归路，什么都得有证据支持才予以支持。案例二：1、本案为业主提供地质勘察报告与实际不符造成，属于业主过错事件，可以据此提出工期索赔和费用索赔。2、这个问题没看懂，时间与内容是什么逻辑关系呀，呵呵。具体一点说，本案包括因地质报告不符引起的工期提前（注：可能迫使承包商施工计划方案被打乱，导致施工人员、施工机械、施工材料无法及时跟进，或者跟进后导致费用增加）、因地质报告引起的工期延误（注：工期延误导致出工期延长外，增加人工费及其涨价、机械费及其涨价、管理费、周转材料费、材料涨价费、履约担保费、保险费、现场经费、劳保费。
工程索赔案例分析
工程施工 索赔案例 按如下公式调整（其中0：(1)5月10日至5月16日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障，扣完为止：1，奖励10000元。2．工程如期开工。。
施工单位工期索赔报告应该怎么写？ 施工单位工期索赔报告怎么写？目前没有统一模板和标准，包括水利工程、市政工程、土石方工程，交通工程等，但每个专业都有一点自己的特点，工期索赔报告，你主要写明、说明白一下的内容就可以了，剩下的是怎么排版、设计更好看，更容易让人理解。一【主要内容】1、工程概况：建设背景、工程规模、作用、地点等；2、计划工期：包括合同计划工期（投标文件和合同中有）、监理审批开工报告中的计划工期、施工方案、资源配置情况等3、实际工期：实际施工工期、实际资源投入情况、实际施工方案等4、方案对比：计划 工期和实际工期的各类对比，工期对比、方案对比、方法对比、条件对比、设计对比、资源投入对比等。找出影响工期的因素。5、分析责任。6、寻找合同支撑依据：比如说那个合同条款规定，什么情况下可以索赔工期等。7、各种附件：进度计划、修正进度计划、实际进度计划、各种网络图，设计通知、会议纪要、签证、审批单、施工日志、天气记录、往来函件等。二【一个水利工程工期索赔案例】三 可以参考以上的目录内容，详细编写工期索赔报告巨子令工程任务众包网今日头条号将陆续推出：《停工令后水利、土石方等建筑工程的停窝工费用索赔计算分析》原创系列文章，将从。
工期拖延和加速施工的费用索赔案例 FIDIC条款在中国行不通，如果你是国外的企业那就大不相同了！这里提到的交通干扰好像不在赔偿范围内，因为在投标过程中你没有考虑到是你自己的原因。每一次的因业主所造成的工期延误，你要有一些依据的如联系单或报告等，每次报送的材料要有签收和回复的才叫依据。《l.根据合同条件和实际调查结果，同意工期适当的延长，批准累计延期128天；2.业主不承担合同价以外的任何附加开支。这里体现不出工期顺延的责任在谁。如果你有足够的证明材料你可在施工验收后到法院提起诉讼。在工程未验收前你要与业主协调和收集证明材料，也有必要聘请专业律师提前做好准备。但是前提必须完工验收后才能诉讼噢变更增加的工程量都属合同外工程要以你投标分项工程的单价计算的，如果清单上没有的分项，要以议标的形式来谈。
工程索赔案例分析请问每项事件工期索赔各是多少天 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。
